Образец искового заявления о невыполнении гарантийных обязательств по договору подряда

Истец ссылался на факт установления в договоре конкретной цены работ, исходя из базисного уровня сметных цен, и применения при расчетах текущих индексов стоимостных показателей, определенных областным центром по ценообразованию на день сдачи работ. Следовательно, условие о сроке окончания работ является существенным условием договора. Если дополнительные работы не согласованы, но выполнены подрядчиком, то последний лишается права взыскания их стоимости и по договору, и в качестве неосновательного обогащения. Такие указания должны быть даны в срок, согласованный сторонами в договоре, либо в разумный срок[49]. Подрядчик также обязан передать заказчику информацию, касающуюся использования результатов работы. Заказчик приглашался подрядчиком на совещания с руководством города, где обсуждался вопрос о возможности изменения способа подключения объекта, но не являлся на них. Общество-2 на обследование не явилось, сообщив в письме от 01.08.2006, что недостатки оконных блоков в названной квартире устранит только за отдельную плату.

Смотрите также: Образец договора подряда с физическим лицом в украине

Доводы кассационной жалобы о том, что иск по заявленному предмету не подлежал удовлетворению, поскольку при незаключенности договора за выполненные работы подлежит взысканию не задолженность, а неосновательное обогащение по правилам ст. 1102 ГК РФ, основаны на ошибочном толковании закона. Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска признано кассационной инстанцией законным по следующим основаниям. В силу пункта 1.4 договора субподряда работы считаются выполненными именно с момента подписания сторонами актов формы КС-2 и КС-3. Нередко спор по делам о взыскании задолженности по оплате выполненных работ возникает в связи с тем, что заказчик не подписал акты выполненных работ и справки о стоимости работ по формам КС-2 и КС-3. Судебные акты мотивированы тем, что истцом не представлено доказательств подписания актов неуполномоченными лицами и притворности акта о расторжении договора. Сам по себе акт приемки дополнительных работ, даже подписанный заказчиком, необязательно будет расценен судом как согласие на проведение таких работ. Согласно ст. ст. 702, 711, 740 758, 762 ГК РФ основанием возникновения у заказчика обязанности оплатить работы является факт их надлежащего выполнения подрядчиком и передачи результатов заказчику. В данном случае работы были приняты ответчиком по актам без замечаний, что ответчиком не оспаривается. В судебной практике однозначно не разрешен вопрос о том, применимы ли нормы параграфа 3 главы 37 ГК РФ, регулирующие строительный подряд, при выполнении проектных и изыскательских работ. При этом мотивы отказа не имеют правового значения. При этом он сохраняет право на оплату работы по цене, определенной в договоре[20]. Отступления от положений твёрдой цены (сметы) не допускаются. Следует отметить, что форма указанного акта утверждена Положением о гарантийном сроке и является строго обязательной к применению.

Смотрите также: Аванс при съеме квартиры образец

Пунктом 2.2. договора установлено, что договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Кассационная инстанция отменила решение по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. Поэтому вопреки мнению суда подрядчик имеет право на оплату стоимости выполненных работ вне зависимости от того, что договор не предусматривает этапов выполнения работ. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. Обосновывается такой подход тем, что оплачиваются не работы, а результат работ. Оплата работ при расторжении договора строительного подряда С истечением срока действия договора строительного подряда обязательство подрядчика по выполнению работ не может прекращаться без специального указания на то в договоре, а обязательство по оплате выполненных работ не прекращается. Судом установлено, что поскольку стороны неоднократно вносили изменения в договор, считая его заключенным, выполнение иных работ подрядчик обязался выполнить в сроки, соответствующие основному договору, оснований делать вывод о незаключенности договора подряда не имеется. Согласно ст. 383 п. 1 ГК РК договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством (императивным нормам), действующим в момент его заключения. С учётом отмеченных обстоятельств и норм права исковые требования в этой части ТОО «K» отклонены. Судебные акты мотивированы недоказанностью факта возникновения у ответчика обязательства по оплате выполненных работ по акту приемки, срок которого не наступил ввиду непредставления истцом доказательств выставления и вручения ответчику счета на оплату.

Смотрите также: Бланки заявлений о расторжении договора с негосударственным пенсионным фонда

Рядчик пользовался услугами генерального подрядчика, а составление отдельных актов об этом договор не предусматривает (Постановление ФАС СЗО от 28.12.2009 по делу N А56-8933/2009) . Так как, в соответствии с бланк-заказом от ХХ месяца ХХХХг., работы должны были быть выполнены в течение 25 дней, т.е. __________, просрочка выполнения работ по день предъявления мною претензии составляет 25 дней. Касательно данного требования истцу отказано по следующим основаниям. Существенные условия договора Существенными условиями договора строительного подряда являются: предмет (то есть виды и объем работ), сроки выполнения работ и цена. Если изготовитель (продавец) приняли решение не посылать своего представителя для рассмотрения претензии, то они обязаны дать в телеграмме разъяснения относительно своих действий, связанных с устранением дефектов. Согласно пункту 10 положения о гарантийном сроке и изготовитель (продавец) в однодневный срок после получения сообщения извещают приобретателя телеграммой о дате получения этого сообщения, о своем намерении направить представителя для рассмотрения претензии и о дате его прибытия. Закрытое акционерное общество обратилось к обществу с ограниченной ответственностью с иском о взыскании задолженности за работы, выполненные по договору подряда на изготовление проектной документации для строительства многоэтажного гаража-стоянки и договорной неустойки. Статья 709. Цена работы 1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Доводы заявителя о том, что выбытие закрытого акционерного общества из отношений подряда противоречит ст. 388 ГК РФ, поскольку последний несет гарантийные обязательства, признаны судом кассационной инстанции основанными на ошибочном толковании закона. Статья 25 Закона «О защите прав потребителей» Как грамотно оформить документы при покупке мебели? Суд указал также на то, что обязательства по оплате работ согласно договору генподряда принял на себя ответчик как генподрядчик, изменения, касающиеся порядка оплаты работ, в договор не вносились.

Положения ст. 743 ГК РФ также допускают выполнение подрядчиком с согласия заказчика дополнительных работ. Относительно этого довода судом кассационной инстанции указано следующее. Открытое акционерное общество «Рыбинская городская электросеть» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» о взыскании задолженности за выполненные работы. Если работы частично выполнены, то есть достигнут некий промежуточный результат, который используется заказчиком, например работы продолжает другой подрядчик, то стоимость выполненных работ не может являться для заказчика убытками.

В подтверждение выполнения спорных работ общество представило в суд подписанные сторонами без замечаний акты формы КС-2 от 25.12.2007 N 4, от 27.12.2007 N 4 и от 25.04.2008 N 12 на общую сумму 5 806 242 руб. 75 коп. Причем сразу это делать нельзя, иначе структура волос будет сильно повреждена. А на то, чтобы волосы отрасли до прежней длины, потребуется больше года. При этом в обоснование своих возражений в судебном заседании заявил, что взыскиваемые суммы подлежат зачету начисленной им неустойкой. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, так как все выполненные работы по незавершенному строительству оплачены заказчиком и, следовательно, он имел право распорядиться им как своей собственностью, в том числе передав строительство другому лицу.

Иначе говоря, отсутствие технической документации может быть компенсировано представлением иных доказательств, из которых можно сделать вывод о согласовании объема работ. Таким образом, обязанности по безвозмездному устранению недостатков товара, которые были выявлены в течение гарантийного срока, несет ответчик. Как правильно установлено судом первой инстанции, сам факт выполнения подрядчиком работ подтверждает использование услуг генерального подрядчика. При этом подрядчик обязан приостановить работу вплоть до получения дальнейших указаний заказчика.

Согласно материалам дела вышеназванные акты N 1 — 8 получены генподрядчиком 21.08.2008, однако мотивированного отказа от их подписания предприятие в установленный договором субподряда срок не заявило. Мне пришлось обратиться в другой сервисный центр, чтобы все же довести машину до ума. Постановлением апелляционного суда решение изменено, иск частично удовлетворен. Впоследствии актом осмотра были установлены дефекты в принятых работах. Поскольку ответчик не полностью оплатил выставленные ему счета, общество-1 обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности в размере 452 036 руб. 01 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 45 823 руб. Такая коллизия может возникнуть в связи с тем, что суду может быть недостаточно подтверждения факта реализации товара, оказания услуг или проведения работ. Из материалов дела не следует, что истец доказал обоснованность его отказа от подписания актов выполненных работ от 25.03.2006. Решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях не обжаловалось. В случае отказа заказчика от подписания акта, удостоверяющего приемку строительных работ, акт может быть составлен подрядчиком в одностороннем порядке. Установив, что договор подряда является незаключенным, суд проверил наличие других обстоятельств, на которые ссылался истец в обоснование иска, и с учетом установленного факта выполнения работ исковые требования удовлетворил (Определение ВАС РФ от 22.12.2008 N 14788/08) .

Похожие записи: